Prestations d'AMO pour le suivi de l'exécution du contrat de performance énergétique

Mission 1 - Assistance au suivi de la performance énergétique (selon IPMVP) et au suivi d’exploitation

• Contrôle et validation de la performance énergétique des installations.
• Suivi et validation des variables d’ajustement et des engagements.
• Contrôle des gains énergétiques des actions de performance énergétique (APE).
• Assistance à la validation et évaluation des performances, fiabilité et durabilité des APE.
• Établissement des calculs d’intéressements et de pénalités.
• Participation aux réunions de suivi et contrôle d’exécution du CPE.
• Suivi des engagements contractuels et visites annuelles des installations techniques.
• Bilan annuel basé sur le rapport d’exploitation du prestataire.

Mission 2 - Suivi et validation des phases études des APE (conception)

• Contrôle et validation des APE dans la phase d’étude.
• Suivi du respect des APE par le prestataire et adaptations si nécessaire.
• Validation des études AVP détaillées et dimensionnement des installations.
• Assistance aux équipes d’ingénierie pour la validation des schémas de principe.
• Mise à jour du tableau des APE et suivi des observations et actions correctives.
• Participation aux réunions de suivi et contrôle d’exécution des APE.

Mission 3 – Suivi des réalisations et réceptions des travaux

• Assistance à l’évaluation des performances et durabilité des travaux.
• Vérification des démarches d’autorisation et conformité réglementaire.
• Assistance à la réception des travaux et gestion des non-conformités.
• Suivi du respect du planning et comptabilisation des retards.
• Participation aux réunions de suivi de chantier.
• Vérification des décomptes et suivi des ordres de services.
• Collecte et vérification des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE).
• Suivi de la garantie de parfait achèvement.